现在要推荐给大家的是文字版2020一级建造师《工程经济》考试真题及答案，希望对考生估分有所帮助（可到大立官网一级建造师版块历年真题中免费下载完整版）。
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于暂列金额的说法,正确的是()。
A.暂列金额应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算
B.暂列金额包括在签约合同价内，属承包人所有
C.已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用
D.用于必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的费用
【答案】C
【解析】暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。
【考点来源】第三章第七节计量与支付
2.利用概算定额编制单位工程概算的工作有:①计算单位工程的人、料、机费用;②列出分项工程并计算工程量;③计算企业管理费、利润、规费和税金;④确定分部分项工程的概算定额单价;⑤计算单位工程概算造价;编制正确的顺序是()。
A.④②①⑤③ B.②④①③⑤
C.①②③④⑤ D.④①②③⑤
【答案】B
【解析】利用概算定额法编制设计概算的具体步骤如下:(1)按照概算定额分部分项顺序，列出各分项工程的名称。(2)确定各分部分项工程项目的概算定额单价(基价)。(3)计算单位工程的人、料、机费用。(4)根据人、料、机费用，结合其他各项取费标准分别计算企业管理费、利润、规费和税金。(5)计算单位工程概算造价。
【考点来源】第三章第三节建设工程项目设计概算
3.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于单价合同计量的说法，正确的是()。
A.发包人可以在任何方便的时候计量,计量结果有效
B.承包人收到计量的通知后不派人参加，则发包人的计量结果无效
C.承胞人为保证施工质量超出施工图纸范围实施的工程量，应该予以计量权
D.发包人应在计量前24小时通知到承包人，无论承包人是否参加，计量结果有效
【答案】D
【解析】A选项错误,发包人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。B选项错误，承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量结果;C选项错误，监理工程师对承包人超出设计图纸要去增加的工程量和自身原因造成返工的工程量,不予计量。
【考点来源】第三章第七节计量与支付
4.施工企业支付给银行的短期借款利息应计入企业的()。
A.管理费用 B.生产费用
C.财务费用 D.销售费用
【答案】C
【解析】财务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。
【考点来源】第二章第二节施工企业期间费用的核算
5.某施工企业计划租赁一台设备,设备价格为240万元，寿命期10年，租期8年，每年年末支付租金，折现率为8%，附件率为3%。采用附加率法计算,每年需支付的租金为()万元。
A.33.0 B.50.4
C.56.4 D.61.2
【答案】C
【解析】R=P/N+P*i+ P*r=240/8+240*8%+240*3%=56.4万元
【考点来源】第一章第五节设备租赁与购买方案的比选分析
6.技术方案不确定因素临界点的说法,正确的是()。
A.基准收益率固定，某不确定性因素的临界点百分比缩小，则该方案对该因素就越敏感
B.对同一个技术方案，随着基准收益率的提高，临界点就会提高
C.不确定因素临界点的高低，不能作为判定风险的依据
D.临界点是客观存在的，与设定的指标判断标准无关
【答案】A
【解析】B错误，对同一个技术方案，随着设定基准收益率的提高，临界点就会变低(即临界点表示的不确定因素的极限变化变小)。C错误,把临界点与未来实际可能发生的变化幅度相比较，就可大致分析该技术方案的风险情况。D错误，临界点的高低与设定的指标判断标准有关。
【考点来源】第一第三节敏感性分析
7.关于采用定额单价法编制施工图预算时套用定额单价的说法，错误的是()。
A.当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列的内容完全一致时，可直接套用定额单价
B.当分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时,应调价不换量
C.当分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时,应按实际使用材料价格换算定额单价
D分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充定额单价板
【答案】B
【解析】分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价。
【考点来源】第三章第四节施工图预算的编制方法P227
8.《根据建设工程造价鉴定规范》下列现场签证争议鉴定的做法，正确的是()。
A.现场签证明确了人工、材料、机械台班数量及其价格的，按签证的数量和计日工的价格计算。
B.现场签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价比照鉴定项目相应工程人工单价计算
C.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程的材料和台班单价适当上浮计算
D现场签证只有总价而无明细表述的,按总价款计算
【答案】D
【解析】当事人因现场签证费用发生争议,鉴定人应按以下规定进行鉴定:现场签证明确了人工、材料、机械台班数量及其价格的，按签证的数量和价格计算;现场签证只有用工数量没有人工单价的,其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上浮计算;现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程材料和台班价格计算;现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算。正确答案为D选项。
【考点来源】第三章第七节合同价款纠纷的处理P305
9.非经营性建设工程项目总概算的完整组成是()。
A.单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、资金筹措费概算
B.建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算和工程建设其他费用概算
C.建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算、工程建设其他费用概算和预备费概算。
D.单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、资金筹措费概算和铺底流动资金概算
【答案】A
【解析】建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件,它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、资金筹措费概算和经营性项目铺底流动资金概算等汇总编制而成。非经营性建设工程项目不包含经营性项目铺底流动资金概算，故正确选项为A。
【考点来源】第三章第三节建设工程项目设计概算P210
10.下列费用项目中，属于施工企业管理费的是()。
A.生产工人津贴 B.短期借款利息支出
C.劳动保护费 D.已完工程保护费
【答案】C
【解析】企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括:管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、其他。故正确选项为C。
【考点来源】第三章第一节建筑安装工程费用项目组成P169
11.某企业有一笔无法回收的应收账款,在会计核算上作为坏账被注销，而债务不变,则反映在资负债表上的结果是()。
A.所有者权益增加 B.长期待摊费用减少
C.所有者权益减少 D.流动资产增加
【答案】 C
【解析】资产=负债+所有者权益，所有者权益受企业资产影响，如果企业资产出现损失,例如应收账款没有收回，作为坏账被注销,而债务不变，则股东权益将减少。
【考点来源】第二章第五节企业财务报表P134
12.根据《企业会计准则》,企业对应收账款提取坏账准备，体现了会计核算的()原则。
A.配比 B.谨慎
C.权责发生制 D.重要性
【答案】B
【解析】在市场经济条件下，在成本、会计核算中应当对可能发生的损失和费用,作出合理预计,以增强抵御风险的能力。提取坏账准备、采用加速折旧法等,都体现了谨慎原则。
【考点来源】第二章第二节工程成本的核算P108
13.将塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于()。
A.施工机械使用费 B.二次搬运费
C.固定资产使用费 D.大型机械进出场及安拆费
【答案】 D
【解析】大型机械设备进出场及安拆费:是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点,所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施I现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。
【考点来源】第三章第一节建筑安装工程费用项目组成P172
14.国际工程投标报价时，下列施工现场办公费的处理方式，正确的是()。
A.按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费
B.作为待摊费分摊到工程量清单的各个报价分项中
C.作为待摊费用单列并计入投标总报价
D.作为开办费单列并计入投标总报价
【答案】B
【解析】现场办公费属于国际工程投标总报价组成中待摊费列项的内容。
【考点来源】第三章第八节国际工程投标报价的组成P312
15.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，质量保证金扣留的方式原则上采用()。
A.在支付工程进度款时逐次扣留 B.工程竣工结算时一次性扣留
C.按照里程碑扣留 D.签订合同后一次性扣留
【答案】A
【解析】质量保证金的扣留有以下三种方式:.(1)在支付工程进度款时逐次扣留(原则上采用这种方式);(2)工程竣工结算时一-次性扣留质量保证金;(3)双方约定的其他扣留方式。
【考点来源】第三章第七节质量保证金的处理P299
16.某企业从银行取得5年的长期借款1000万元，该笔借款的担保费费率为0.5%,利率为6%,每年结息一次，到期一次还本,企业所得税税率为25%，则该笔借款年资本金成本率为()。
A.4.50% B.4.52%
C.6.00% D.6.03%
【答案】B
【解析】资金成本率=资金占用费/筹资净额=[1000x 6%*(1-25%)]/[1000(1-0.5%)]=4.52%
【考点来源】第二章第七节资金成本的计算与应用P157
17.关于分部分项工程量清单和定额子目工程量的说法,正确的是()。
A.一个清单项目只对应一个定额子目时,清单工程量的定额工程量完全相同
B.清单工程量计算的主项，工程量应与定额子目的工程量-致
C.清单工程量通常可以用于直接计价
D.定额子目工程量，应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算
【答案】D
【解析】A选项错误，即便一个清单项目对应一个定额子目，也可能由于清单工程量计算规则与所采用的定额工程量计算规则之间的差异，而导致二者的计价单位和计算出来的工程量不一致。B选项错误，由于一个清单项目可能对应几个定额子目，而清单工程量计算的是主项工程量，与各定额子目的工程量可能并不一致。C选项错误，清单工程不能直接用于计价,在计价时必须考虑施工方案等各种影响因素,根据所采用的计价定额及相应的工程量计算规则重新计算各定额子目的施工工程量。D选项正确，定额子目工程量的具体计算方法，应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算。
【考点来源】第三章第六节工程量清单计价的方法P242
18.根据建设工程量清单计价规范，投标人可以根据需要自行增加列项的清单是()。
A.措施项目清单 B.分部分项工程量清单
C.其他项目清单 D.规费、税金清单
【答案】A
【解析】《建设工程工程量清单计价规范》GB- 50500-2013规定:措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。正确选项为A。
【考点来源】第三章第五节工程量清单编制的方法P237
19.用成本分析模式确定企业最佳现金持有量时,随着现金持有量增加而降低的现金持有成本是()。
A.管理成本 B.机会成本
C.交易成本 D.短缺成本
【答案】 D
【解析】企业持有的现金,将会有三种成本:机会成本、管理成本、短缺成本。其中现金的短缺成本,是因缺乏必要的现金,不能应付业务开支所需,而使企业蒙受损失或为此付出的代价,现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降,随现金持有量的减少而上升。
【考点来源】第二章第八节现金和有价证券的财务管理P161
20.某设备10年前的原始成本是100000元，目前的账面价值是30000元，现在的市场价值为20000元。关于该设备沉没成本和更新决策时价值的说法，正确的是()。
A.沉没成本为10000元，更新决策时价值应为40000元
B.沉没成本为10000元，更新决策时价值应为20000元
C.沉没成本为80000元，更新决策时价值应为30000元
D.沉没成本为70000元，更新决策时价值应为70000元
【答案】B
【解析】沉没成本=设备账面价值-当前市场价值=30000-20000=10000元，更新决策价值就是当前市场价值20000元。
【考点来源】第一章第五节设备更新分析
21.某建设工程施工过程中，由于发包人提供的材料没有及时到货，导致承包人自有的一台机械窝工四个台班。每台班折旧费500元。工作时每台班燃油动力费100元。另外，承包人租赁的一台机械窝工3个台班。台班租赁费为300元。工作时每台班燃油动力费80元。不考虑其他因素,则承包人可以索赔的费用为()元。
A.3540 B.3300
C.3140 D.2900
【答案】 D
【解析】因窝工弓|起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;属于外部租赁时，按照应分摊的租赁费计算。故承包人可以索赔的费用=4× 500+3×300=2900元。
【考点来源】第三章第七节施工索赔P279
22.单价合同在执行过程中，发现招标工程量清单中出现工程量偏差引起工程量增加，则该合同工程量应按()计量。
A.原招标工程量清单中的工程量
B.招标文件中所附的施工图纸的工程量
C.承包人在履行合同义务中完成的工程量
D.承包人提交的已完工程量报告中的数量
【答案】 C
【解析】施工中进行工程量计量时，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计量。
【考点来源】第三章第七节工程计量P261
23.某建设项目只有一个单项工程。关于该项目施工图预算编制要求的说法,正确的是()。
A.应采用三级预算编制形式 B.应采用二级预算编制形式
C.不需编制施工图预算 D.编制建设项目总预算和单项工程综合预算
【答案】B
【解析】当建设项目只有一个单项工程时,应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。
【考点来源】第三章第四节施工图预算的作用P225
24.企业应收账款周转率与上一年度相比有明显提高，说明该企业的经营状况是()。
A.企业管理效率降低 B.更容易发生坏账损失
C.收回赊销账款能力减弱 D.应收账款收回速度变快
【答案】 D
【解析】应收账款周转率通常用来测定企业在某一特定时期内收回赊销账款的能力，它既可以反映企业应收账款的变现速度，又可以反映企业的管理效率。在实际工作中，由于企业赊销资料属于商业秘密不宜对外公开披露，因此，该指标一般是用赊销和现销总数即销售收入净额来反映。一般认为应收账款周转率越高、周转天数越短越好，它表明企业应收账款收回速度快，这样一方面可以节约资金，同时也说明企业信用状况好，不易发生坏账损失。
【考点来源】第二章第六节财务分析
25.下列新技术特性中，属于技术可靠性的是()。
A.自动化程度高 B.三废排放少
C.有工业化应用业绩 D.有利用当地资源的优势
【答案】 C
【解析】技术可靠性指备选的新技术应用方案必须是成熟的、稳定的，有可借鉴的企业或项目对尚在试验阶段的新技术应采取积极慎重的态度;采用转让取得的技术，要考虑技术来源的可靠性，主要表现在技术持有者信誉好，愿意转让技术，且转让条件合理，如识产权经过确认。同时，备选方案的技术能够实现方案设定的目标，对产品的质量性能和方案的生产能力有足够的保证程度，能预防和积极避免因方案技术可靠性不足而产生的资源浪费。A属于技术先进性;B属于技术安全性;D属于技术适用性。
【考点来源】第一章第七节新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析
26.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，因设计单位提出设计变更，变更后已标价工程量清单中没有相同及类似变更单价的，变更估价申请应由()提出。
A.监理人 B.承包人
C.发包人 D.设计人
【答案】 B
【解析】承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。
【考点来源】第三章第七节计量与支付
27.某工程施工时处于当地正常的雨季，导致工期延误，在工期延误期间又出现政策变化。根据《建设工程工程量清单计价规范》，对由此增加的费用和延误的工期，正确的处理方式()。
A.费用，工期均有发包人承担
B.费用由发包人承担，工期由承包人承担
C.费用、工期均由承包人承担
D.费用由承包人承担，工期由发包人承担
【答案】C
【解析】本题考查的是合同价款调整。因承包人原因造成工期延误，
在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。参见教材P264。
【考点来源】第三章第七节计量与支付
28.下列定额中属于施工企业内部使用的，以工序为对象编制的定额是()。
A.预算定额 B.概算定额
C.费用定额 D.施工定额
【答案】 D
【解析】施工定额是以同一性质的施工过程一一工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系的定额。
【考点来源】第三章第二节建设工程定额
29.建筑工人实名制管理费应计入()。
A.规费 B.其他项目费
C.分部分项工程费 D.措施项目费
【答案】 D
【解析】安全文明施工费中包括:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费，建筑工人实名制管理费。这个计入到措施项目费中。
【考点来源】第二章第一节建设项目总投资
30.某企业拟存款200万元，下列存款利率和计息方式中，在第5年末存款本息和最多的是()。
A.年利率6%，按单利计算 B.年利率5.5%，每年复利一次
C.年利率4%,每季度复利一次 D.年利率5%，每半年复利一次
【答案】 B
【解析】200×6%×5+200=260万元;B:200×(1+5.5%)^5=261.39万元C:200×(1+4%/4)^20=244.04万元;D:200×(1+5%/2)^10=256.02万元。
【考点来源】第一章第一节资金时间价值的计算与应用
31.某企业年初从银行借款1000元,期限3年，年利率5%,银行要求每年末支付当年利息，则第3年末需偿还的本息和是()万元。
A.1050.00 B.1100.00
C.1150.00 D.1157.63
【答案】 A
【解析】1000×(1+5%)=1050万元。
【考点来源】第一章第一节资金时间价值的计算及应用
32.下列经济效果评价指标中，属于偿债能力分析指标的是()。
A.盈亏平衡点 B.速动比例
C.总投资收益率 D.财务净现值
【答案】 B
【解析】偿债能力指标主要有:借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。P29
【考点来源】第一章第二节技术方案经济效果评价
33.某技术方案的静态投资回收期为5.5年,行业基准值为6年。关于该方案经济效果评价的说法,正确的是()。
A.该方案静态投资回收期短于行业基准值，表明资本周转的速度慢
B.从静态投资回收期可以判断该方案前5年各年均不盈利
C.静态投资回收期短于行业基准值，不代表该方案内部收益率大于行业基准收益率
D.静态投资回收期短，表明该方案净现值一定大于零
【答案】C
【解析】静投资回收期没有全面地考虑技术方案整个计算期内现金流量，即只考虑回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况。故无法准确衡量投术方案在整个计算期内的经济效果。所以静态投资回收期作为技术方案选择和技术方案排队的评价准则是不可靠的，它只能作为辅助评价指标，或与其他评价指标结合应用。
【考点来源】第一章第二节技术方案经济效果评价
案例题
（一）背景资料
某工程钢筋混疑土基础底板,长度120m,宽度10m,厚度2.0m。混凝土设计强度等级P6C35,设计无后浇带。施工单位选用商品混疑土浇筑,P6C35混凝土设计配合比为1:1.7:2.8:0.46(水泥:中砂:碎石:水),水泥用量400kg/m3。粉煤灰渗量20%(等量替换水泥),实测中砂含水率4%、碎石含水率1.2%。釆用跳仓法施工方案,分别按1/3长度与1/3宽度分成9个浇筑区(见图1-1),毎区混凝土浇筑时间3d,各区依次连续浇筑,同时按照规范要求设置测温点(见图1-2)。(资料中未说明条件及因素均视为符合要求)
问题：
1.计算每立方米P6C35混凝土设计配合比的水泥、中砂、碎石、水的用量？计算每立方P6C35混凝土施工配合比的水泥，中砂、碎石、水、粉煤灰的用量是多少?(单位：kg,小数点后保留2位)
1.(1)设计配合比中,水泥、中砂、碎石、水的用量分别为：
水泥质量为:400kg
中砂质量为:400×1.7=680kg
碎石质量为:400×2.8=1120kg
水的质量为:400×0.46=184kg
(2)砂的含水率为4%,碎石含水率为1.2%。
施工配合比为
1:1.7×1.04（1.768）：2.8×1.012（2.8336）:0.46-1.7×4%-2.8×1.2%（0.3584）
【答案】(2)施工配合比中水泥、中砂、碎石、水、粉煤灰的用量分别为：
水泥质用量为:400×(1-20%)=320kg
砂质用量为:400×1.768=707.2kg
碎石质用量为:400×2.8336=1133.44(kg)
水的质用量为:400×0.3584=143.36(kg)
粉煤灰的用量为:400×20%=80(kg)
2.写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为A-B-C-D)。
3.在答题卡上画出A-A剖面示意图（可手绘），并补齐应布置的竖向测量点位置。
【答案】3.布置五层测温点。
根据GB50496-2018《大体积混凝土施工标准》（DB11/T1200-2015《超大体积混凝土结构跳仓法技术规程》）
6.0.1大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度的测试，在混凝土浇筑后，每昼夜不应少于 4次；入模温度测量，每台班不应少于 2次。
6.0.2大体积混凝土浇筑体内监测点布置，应反映混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温度，可采用下列布置方式：
1测试区可选混凝土浇筑体平面对称轴线的半条轴线，测试区内监测点应按平面分层布置；
2测试区内，监测点的位置与数量可根据混凝土浇筑体内温度场的分布情况及温控的规定确定；
3在每条测试轴线上，监测点位不宜少于4处，应根据结构的平面尺寸布置；
4沿混凝土浇筑体厚度方向，应至少布置表层、底层和中心温度测点，测点间距不宜大于500（600）mm;
5保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定；
6.混凝土浇筑体表层温度，宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度；
7.混凝土浇筑体底层温度，宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度。
4.写出施工现场混凝土浇筑常用的机械设备名称。
【答案】4.常用的机械设备包括:混凝土水平运输设备主要有手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌输送车等，垂直运输设备主要有井架等，泵送设备主要有汽车泵（移动泵）、固定泵，为了提高生产效率，混凝土输送泵管道终端通常同混凝土布料机（布料杆）连接，共同完成混凝土浇筑时的布料工作，以及插入式振捣器。P100
（二）背景资料
某新建办公楼工程,地下二层,地上二十层,框架剪力墙结构,建筑高度87m。
建设单位通过公开招标选定了施工总承包单位并签订了工程施工合同,基坑深7.6m,基础底板施工计划网络图(见图2)：
基坑施工前,基坑支护专业施工单位编制了基坑支护专项方案,屦行相关审批签字手续后,组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行专家论证,总监理工程师提出专家论证组织不妥,要求整改。
项目部在施工至第33天时,对施工进度进行了检查,实际施工进度如网络图中实际进度前锋线所示,对进度有延误的工作采取了改进措施。
项目部对装饰装修工程门窗子分部进行过程验收中,检查了塑料门窗安装等各分项工程并验收合格;检查了外窗气密性能等有关安全和功能检测项目合格报告,观感质量符合要求。
问题：
1.指出基坑支护专项方案论证的不妥之处,应参加专家论证会的单位还有哪些?
【答案】
1.（1）不妥之处:组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行论证。
正确做法:专家组成员人数应当为5人以上,且本项目的参建各方的人员不得以专家的身份参加专家论证。
（2）还应当参加论证的单位有:
1）建设单位项目负责人或技术负责人；
2）监理单位项目总监理工程师及相关人员;
3）施工单位分管安全的负责、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;
4）勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
2.指出网络图中各施工工作的流水节拍,如采用成倍节拍流水施工,计算各施工工作专业队数量。
【答案】
2.(1)工序包含垫层、防水、钢筋、模板和混凝土,流水节拍分别为3天、3天、9天、6天、6天。
(2)如果组织成本流水节拍,上述五个工序各组织工作队数量为1、1、3、2、2,合计9工作队进行施工。
3.进度计划监测检查方法还有哪些?写出第33天的实际进度检查结果。
3.(1)横道计划比较法,网络计划法,实际进度前锋线法,S形曲线法,香蕉型曲线比较等。
(2)钢筋-3进度正常。模板-2进度提前3天。
混凝土-1进度延误3天。
4.门窗子分部工程中还包括哪些分项工程?门窗工程有关安全和功能检测的项目还有哪些?
4.（1）子分部工程包括木门窗安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装分项工程。
（2）门窗工程的安全和功能检测项目有建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。
（三）背景资料
某新建住宅工程,建筑面积22000㎡,地下一层,地上十六层,框架-剪力墙结构,抗震设防烈度7度。
施工单位项目部在施工前,由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书,报请施工单位质量管理部门审批后实施。质量计划要求项目部施工过程中建立包括使用机具和设备管理记录，图纸、设计变更收发记录,检查和整改复查记录,质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。
240mm厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施工的要求有:填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600),伸入墙内500mm;填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7d后,采取两边对称斜砌填实;化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5.0kN，层面持荷时间2min,期间各检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。
层面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材,铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互垂直等要求,采用热粘法施工。
项目部在对卫生间装修工程电气分部工程进行专项检查时发现,施工人员将卫生间内安装的金属管道、浴缸、沐浴器、暖气片等导体与等电位端子进行了连接,局部等电位联接排与各连接点使用截面积2.5mm2黄色标单根铜芯导线进行串联连接。对此,监理工程师提岀了整改要求。
问题：
1.指出项目质量计划书编、审、批和确认手续的不妥之处。质量计划应用中,施工单位应建立的质量管理记录还有哪些?
【答案】
1.(1)不妥之处一:由项目技术负责人组织编写项目质量计划书。
正确做法:应由项目经理组织编写;
不妥之处二:报请施工单位质量管理部门审批后实施。
正确做法:应报企业相关管理部门批准并得到发包方和监理方认可后实施。
(2)质量管理记录还应有:施工日记和专项施工记录;交底记录;上岗培训记录和岗位资格证明。
2指出填充墙与主体结构连接施工要求中的不妥之处。并写出正确做法。
2.不妥之处一:填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600,伸入墙内500mm。
正确做法:柱边应设置间距不大于500m的2φ6钢筋,且应在砌体内锚固长度不小于1000mm。P242
不妥之处二:填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7后,釆取两边对称斜砌填实。
正确做法:填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完14d后砌筑,并由中间开始向两边斜砌。
不妥之处三:化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5.0kN，层面持荷时间2min,期间各检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。
正确做法:根据GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》9.2.2规定：填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当釆用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢舫无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。
3.屋面防水卷材铺贴方法还有哪些?屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪些?P412
3.(1)铺贴方法还有:冷粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法等。
(2)铺贴顺序和方向要求还有:①卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高问上铺贴;②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向
4.改正卫生间等电位连接中的错误做法。
4.(1)截面积2.5㎡错误,截面积不应小于4mm2；
(2)黄色标错误,应采用黄绿色标；
(3)单根铜芯导线错误,应采用多股铜芯导线;
(4)进行串联连接错误，不得进行串联。
（四）背景资料
某施工单位通过竞标承建一工程项目,甲乙双方通过协商对工程合同协议书(编号HT-XY-201909001),以及专用合同条款(编号HT-ZY-201909001)和通用合同条款(编号HT-TY-201909001)修改意见达成一致签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)规定的优先顺序进行解释。
施工合同中包含以下工程价款主要内容：
(1)工程中标价为5800万元，暂列金额为580万元，主要材料所占比重为60%；
(2)工程预付款为工程造价的20%;
(3)工程进度款逐月计算；
(4)工程质量保修金3%在毎月工程进度款中扣除质保期满后返还。
工程1-5月份完成产值如表4
项目部材料管理制度要求对物资采购合同的标的、价格、结算`特殊要求等条款加强重点管理。其中对合同标的的管理要包括物资的名称、花色、技术标准、质量要求等内容。
项目部按照劳动力均衡实用、分析劳动需用总工日、确定人员数量和比例等劳动力计划编制要求，编制了劳动力需求计划。重点解决了因劳动力使用不均衡给劳动力调配带来的困难,和避免出现过多、过大的需求高峰等诸多问题。
建设单位对一关键线路上的工序内容提出修改，由设计单位发出设计变更通知，为此造成工程停工10天。施工单位对此提出索赔事项如下:
(1)按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费85万元；
(2)塔吊等机械停窝工台班费5.1万元；
(3)索赔工期10天。
问题
1.指出合同签订中的不妥之处,写出背景资料中5个合同文件解释的优先顺序。
【答案】
1.(1)不妥之处：甲乙双方通过协商修改了合同协议书、专用条款、通用条款签订了施工合同
正确做法（可不写）:保持待签合同与招标文件、投标文件的—致性。相关法规规定了合同、招标文件、投标文件的一致性符合法律法规的相关规定否则合同无效且将被责令改正。这种一致性要求包含了合同内容、承包范围、工期、造价、计价方式、质量要求等实质性内容。
1.(2)五个文件的解释顺序为(递减):合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款。
2.计算工程的预付款、起扣点是多少?分别计算3、4、5月份应付进度款、累计支付进度款是多少?(计算到小点后两位，单位：万元)
2.(1)预付款为(5800-580)×20%=1044.00元。
起扣点为:5800-1044/60%=4060.00(万元)
(2)3月份支付的工程款750×0.97=727.50(万元)。
4月份应当支付的工程款1000×0.97=970.000万元。
5月份累计完成工程的工程款为:180+500+750+1000+1400=3830万元未超过起扣点
5月份应当支付的工程款1400×0.97=1358万元
3、4、5三个月累计支付工程款为:727.5+970+1358=3055.50万元
3.物资采购合同重点管理的条款还有哪些?物资采购合同标的包括的主要内容还有哪些?
【答案】
3.(1)物资釆购合同管理重点有:标的、数量、包装、运输方式、价格、结算、违约责任、特殊条款。P299
(2)标的是供应合同的主要条款。供应合同的标的主要包括,购销物资的名称(注明牌号商标)、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等。
4.施工劳动力计划编制要求还有哪些?劳动力使用不均衡时,还会出现哪些方面的问题?
4.（1）劳动力计划的编制要求有:P344
①要保持芳动力均衡使用。
②要根据工程的实物量和定额标准分析劳动需用总工日,确定生产工人、工程技术人员的数量和比例,以便对现有人员进行调整、组织，以保证现场施工的劳动力到位。
③要准确计算工程量和施工期限。
（2）劳动力使用不均衡，不仅会给劳动力调配带来困难，还会出现过多、过大的需求高峰期，同时也增加了劳动力的管理成本,还会带来住宿、交通、饮食、工具等方面的问题。
5.办理设计变更的步骤有哪些?施工单位的索赔事项是否成立?并说明理由。
5.(1)提出设计变更,由建设单位、设计单位、施工单位协商,经由设计部门确认,发出相应图纸或说明,并力理签发手续后实放。P319
（2）(1)按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费85万元；索赔成立，属于建设单位责任。
(2)塔吊等机械停窝工台班费5.1万元；索赔不成立，机械窝工，自有按折旧费算，租赁按租赁费算。
(3)索赔工期10天。索赔成立，属于建设单位，且为关键工作。
（五）背景资料
某高级住宅工程,建筑面积8000m,由3栋塔楼构成,地下2层(含车库),地上28层,底板厚度800mm,由A施工总承包单位承建。合同约定工程最终达到绿色建筑评价二星级。
工程开始施工正值冬季,A施工单位项目部编制了冬期施工专项方案,根据当地资源和气候情况对底板混凝土的养护釆用综合蓄热法,对底板混凝土的测温方案和温差控制,温降梯度，及混凝土养护时间提出了控制指标要求。
项目部置顶了项目风险管理制度和应对负面风险的措施。规范了包括风险识别、风险应对等风险管理程序的管理流桯;制定了向保险公司投保的风险转移等措施,达到了应对负面风险管理的目的。
施工中,施工员对气割作业人员进行安全作业交底,主要内容有:气瓶要防止暴晒;气瓶在楼层内滚动时应设置距离不得小于5m,气瓶离明火的距离不得小于8m;作业点离易燃物的距离不小于20m；气瓶内的气体要尽量用完,减少浪费。
外墙挤塑板保温层施工中,项目部对保温板的固定、构造节点的处理等内容进行了隐蔽工程验收,保留了相关的记录和图像资料。
工程竣工投入使用一年后，相关部门对该工程进行绿色建筑评价,按照评价体系各类指标评价结果为:各类指标的控制项均满足要求，评分项得分均在42分以上,工程绿建筑评价总得分65分，评定为二星级。
问题：
1.冬期施工混凝土养护方法还有哪些?对底板混凝土养护中温差控制、温降梯度、养护时间应提出的控制指标是什么?
【答案】
1.(1)混凝土养护还有蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂、加热、负温养护等方法。P199-200
混疑土的中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,温降梯度不得大于3℃/d,养护时间不应少于14d。
2.项目风险管理程序还有哪些?应对负面风险的措施还有哪些？P429
2.（1）项目风险管理程序还应包括:风险评估,风险监控。
项目管理机构应采取下列措施应对负面风险:风险规避；风险减轻,风险自留。
3.指出施工员安全作业交底中的不妥之处,并写出正确做法。
3.不妥之处:(1)氧气瓶和乙炔瓶的放置距离不得小于5m
（2）气瓶离明火的距离不得小于8m
（3）作业点离易燃物的距离不小于20m
（4）气瓶内的气体应尽量用完，减少浪费
正确做法:(1)乙炔瓶和氧气瓶的存放间距不得小于2m,使用吋距离不得小于5m；
（2）气瓶离明火的距离至少10m
（3）作业业点离易燃物的距离不小于30m
（4）气瓶内的气体不能用尽，留有剩余压力或重量。
4.墙体节能工程隐蔽工程验收的部位或内容还有哪些?P437
4.（1）保温层附着的基层及其表面处理；
（2）锚固件；
（3）增强网铺设；
（4）墙体热桥部位处理；
（5）预置保温板或预制保温墙板的板缝;
（6）现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面;
（7）被封闭的保温材料厚度;
（8）保温隔热砌块填充墙。
5.绿色建筑运行评价指标体系中的指标共有几类?不参与设计评价的指标有哪些?绿色建筑评价各等级的评价总得分标准是多少?
5.(1)绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理7类指标组成
（2）设计评价时,不对施工管理和运营管理2类指标进行评价
（3）绿色建筑等级为一星级、二星级、三星级时,分别对应的总得分为50分、60分、80分。
二级建筑师考试一共需要考四个科目，分别为《场地与建筑设计》、《建筑结构与设备》、《法律、法规、经济与施工》和《建筑结构与详图》，每个科目的考察有不同的侧重点，各科满分为一百分，及格分数线为60分，考生在规定考试年限内通过所有科目即可获得证书。
考试形式与考试内容
（1）场地与建筑设计：这个科目以作图题的形式进行考察，要求考生按照给出的条件完成一般场地工程的设计，考试时间为6小时。
（2）建筑结构与设备：此科目以单项选择题的形式进行考察，主要考察考生有关建筑设计的基本原理、表现手法以及空间规划利用和安全防灾等相关知识，整张试卷共100道题，考试时间为3.5小时；
（3）法律、法规、经济与施工：此科目的考试形式与《建筑结构与设备》相同，主要考察有关建筑设计和施工相关的法律法规，考试时间为3个小时；
（4）建筑构造与详图：该科目以作图题的形式进行考察，整卷共四题，考察的内容较其他科目而言较为综合，难度较大，考试时间为3.5小时。
2022年二建《建设工程法规及相关知识》真题及答案（分为两天两个批次，一天考三科)，开考地区：江苏、广东、安徽、海南、陕西、重庆、内蒙古、云南、山西、青海、福建。以下为具体内容，可供参考。
2022二建法规考试科目真题及答案1根据《民法典》下列主体属于法人的是()。
A.甲施工企业的项目经理部
B.乙基金会
C丙公司的分公司
D.企业负责人丁
【答案】B
【解析】B选项属于非营利法人、ACD均不具备独立的法人资格。
2关于民事代理的说法，正确的是()。
A.民事法律行为均可以代理
B.代理人的代理权限不受限制
C.代理人是以自己的名义实施民事法律行为
D.代理行为的法律后果属于被代理人
【答案】D
【解析】A选项错误：《民法典》规定，民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。B、C选项措误：《民法典》规定，代理人在代理权限内，以被代理人名义实胞的民事法律行为，对被代理人发生效力
3属于用益物权的是()。
A.土地所有权
B地役权
C不动产抵押权
D留置权
【答案】B
【解析】用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。
4关于不当得利的说法，正确的是()。
A.明知无给付义务而进行的债务清偿，受损失的人无权请求得利人返还取得的利益
B.得利人取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务
C单得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人无权请求第三人在相应范围内承担返还义务
D.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其利益并赔偿损失
【答案】A
【解析】《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：(1)为履行道德义务进行的给付：(2)债务到期之前的清偿：(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。
5.外观设计专利权的期限是()。
A.10年
B.15年
C.20年
D.30年
【答案】B
【解析】外观设计专利权的期限为15年
6根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是()。
A.保证合同是合同的从合同
B.保证合同只能是有偿合同
C.保证合同是物的担保方式
D.保证合同是非典型合同
【答案】A
【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。
7建筑工程一切险中因下列原因造成的损失和费用，保险人不负责赔偿的是()。
A设计错误
B地震
C.水灾
D意外事故
【答案】A
【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：
(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、周风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪萌、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象：
(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
8.下列行政强制中，属于行政强制措施的是()
A.查封场所
B加处罚款
C排除妨碍
D.划拨存款
【答案】A
【解析】行政强制措施包括：限制公民人身自由：查封场所、设施或者财物;扣押财物;冻结存款、汇款;其他行政强制措施。
9.施工企业委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权，则该律师在诉讼中有权实施的行为是0。
A提起反诉
B进行和解
C变更诉讼请求
D提出管理权异议
【答案】D
【解析】针对实践中经常出现的授权委托书仅写"全权代理而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。
10.下列责任承担方式中，属于民事责任承担方式的是()。
A.罚金
B.责令关闭
C继续履行
D.没收财产
【答案】C
【解析】《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产：(5)恢复原状：(6)修理、重作更换;(7)继续履行：(8)赔偿损失;(9)支付违约金;(10)消除影响、恢复名营：(11)
赔礼道款。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
11.用人单位与劳动者建立劳动关系开始时间为().
A订立劳动合同之日
B.发出录用通知之日
C用工之日
D.办理入职手续之日
【答案】C
【解析】用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。
12.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位办理工程质量监督手续的时间是在()。
A竣工验收之前
B.订立施工合同时
C.主体封顶之前
D开工之前
【答案】D
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
13注册建造师的注册证书和职业印章由()保管。
A.注册建造师聘用单位
B.注册建造师聘用单位所在地住房城乡建设主管部门
C注建造师聘用单位所在地人事行政主管部门
D注册建造师本人
【答案】D
【解析】注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。
14根据《民法典》下列合同中免责条款有效的是()。
A.因一般过失造成对方财产损失的
B造成对方人身损害的
C.因故意过失造成对方财产损失的
D.因重大过失造成对方人身损害的
【答案】A
【解析】《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身损害的：(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
15根据《消防法》机关、团体、企业、事业单位应当对建筑消防设施()至少进行一次全面检测。
A.2年
B.3年
C.5年
D.每年
【答案】D
【解析】2021年4月经修改后公布的《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：
(1)落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案;
(2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效;
(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查;
(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准：
(5)组织防火检查，及时消除火灾隐患：
(6)组织进行有针对性的消防演练：
(7)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
16关于法院调解说法，正确的是()。
A.调解书效力低于判决书
B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书
C人民法院进行调解可以邀请有关单位和个人协助
D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解
【答案】C
【解析】《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。
17招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中，属于背离中标合同实质性内容的是0。
A.中标人以市场价格购买承建房产的
B.双方就设计变更增加费用的
C.中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的
D.中标人因故变更项目经理人
【答案】C
【解析】
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释2020】25号)规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。
18.劳动争议仲裁时间限制为()。
A.6个月B.1年C.2年D.3年
【答案】B
【解析】《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
19.关于开标的说法，正确的是()。
A.投标人少于5个的，不得开标
B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出
C.开标应当由招标代理机构主持
D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标
【答案】D
【解析】
投标人少于3个的，不得开标，A选项错。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出招标人应当当场作出答复，并制作记录。B选项错。
开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。C选项错。1招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。D选项正确。
20.关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。
A.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失
B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同
C.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
D.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应该赔偿损失
【答案】B
【解析】A选项错误：定作人在承揽人完成工作前可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
B选项正确：承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。
C、D选项错误：定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。
21.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目达到下列标准之一必须进行招标的有()。
A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万
B.材料采购的单项合同估算值为人民币250万
C.施工单项合同估算价为人民币300万
D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万
၁၀
【答案】B
【解析】A选项需要200万以上。C选项需要400万以上。D选项需要100万以上。
22.关于合同形式的说法，正确的是(）
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
【答案】D
【解析】当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。AB选项错。
法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。C选项错。
书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。D选项正确。
多项选择题下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。
23建设工程债的产生依据有()。
A.合同B.侵权C.无因管理D.不当得利E公证
【答案】AB.CD
【解析】建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
24.下列属于知识产权的有()。
A.专利权B.商标权C发明权D.著作权E.财产权
【答案】A.B.CD
【解析】在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权、发明权和其他科技成果。
25.在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的是()。
A.屋面防水工程为5年
B给排水管道为2年
C.供热与供冷系统为5年
D.基础设施50年的为该工程的合理使用年限
E.设备安装和装修工程为2年
【答案】A,B,E
【解析】
建设工程的最低保修期限为：
(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限：
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年：
(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定
26根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。
A施工总承包单位不履行管理义务只向分包单位收取费用，工程建设均有分包单位实施的
B未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业
C.专业分包单位将其承包的专业工程中劳务作业部分再分包的
D.专业分包单位将其承包的工程再分包给具有相应资质的专业承包单位
E.专业作业承包人将其承包的劳务作业再分包的
【答案】D.E
【解析】
A选项属于违法转包。
B选项：在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。但是，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。
C选项专业工程分包单位可以将其分包项目中的劳务作业发包给劳务分包企业。
D、E选项属于违法分包。
27.我国法的形式有()
A.习惯法
B判例
C宪法
D部门规章
E国际条约
【答案】CD,E
【解析】
我国法的形式是制定法形式，具体可分为以下7类：
(一宪法二)法律
(三)行政法规
(四)地方性法规、自治条例和单行条例五)部门规章
(六)地方政府规章
(七)国际条约
28.下列哪些情形，劳动者不需事先告知用人单位就可解除合同()
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未依法缴纳社会保险费的
C用人单位以暴力手段强迫劳动者劳动的
D.用人单位以威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的
E用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的
【答案】CDE
【解析】
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。
AB选项劳动者提前30以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。
29.下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。
A.使用伪造、变造的许可证件
B提供虚假的财务状况或者业绩
C提供虚假的信用状况
D提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明
E不同投标人的投标文件相互混装
【答案】A.B.CD
【解析】
投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》
第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
(1)使用伪造、变造的许可证件：
(2)提供虚假的财务状况或者业绩;
(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
(4)提供虚假的信用状况：
()其他弄虚作假的行为。
